1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как составить договор на изготовление мебели?

Договор на производство мебели под заказ

Купли-продажи мебели по специальным размерам заказчика, с подбором индивидуальных материалов.

г. Москва « »__________________ 20__ г.

___________________________________________ , именуемого продавцом с одной стороны и, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, ___________________________ ___________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товары, указанные в Спецификации №______ от « » _______________ 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и уплатить за них в срок, определенный настоящим Договором денежную сумму, установленную в Спецификации.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

1.3. По требованию одной из сторон индивидуальные технические параметры товаров, согласованные сторонами в чертеже или проекте (дизайне), могут быть изменены в течение суток, с момента подписания настоящего Договора. В этом случае стороны оформляют новую Спецификацию к Договору, в котором отражается изменение цены, технических параметров и сроков передачи и сборки товаров.

2. Условия и порядок передачи товаров Покупателю

2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных). Датой исполнения обязательства Продавца считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора. При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.

Возможен перенос сроков доставки товаров при условии должного уведомления другой Стороны (п. 6.2). Покупатель может перенести согласованный срок доставки, предупредив об этом не менее чем за три дня до доставки, назначив новый срок.

2.2. В случае самовывоза товара Покупателем со склада Продавца, Покупатель должен осуществить вывоз товаров не позднее 5 рабочих дней, с момента получения от Продавца уведомления о готовности товара к отгрузке, установленного п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. При приемке Товара Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя обязан проверить количество и качество Товара. В случае если во время приемки будет обнаружен Товар ненадлежащего качества либо несоответствие ассортимента или количества Товара, указанным в Спецификации, Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя делает соответствующую отметку в Спецификации либо направляет претензию по электронной или телефонной связи с последующим обменом оригиналами.

2.4. Приемка Товара представителем Покупателя без отметки, указанной в п. 5.4. означает согласие с ассортиментом, количеством и качеством Товара.

2.5. Продавец передает бригаде сборщиков товар собранном или частично собранном виде, после чего бригада сборщиков несёт ответственность за установку изделия. На момент начала сборки Покупатель обязан подготовить место для нормальных условий сборки и обеспечить сохранность своего имущества, а именно:

  • — в помещении не ведутся строительные и отделочные работы,
  • — имеется свободное от посторонних предметов место площадью не менее 6 кв. м.
  • — старая мебель вынесена из помещения, где будет проводиться сборка,
  • — в помещении обеспечена возможность подключения электроинструментов.

Срок окончания работ по сборке мебели зависит от объёма работ (количества элементов мебели и сложности дополнительных работ).

Доставка и монтаж изделия являются дополнительный работами и в стоимость договора не входят, а оплачиваются отдельно. Дополнительные работы, не указанные в настоящем договоре, производятся бригадой сборщиков самостоятельно, и оплачиваются по согласованию с Покупателем.

2.6. Приемка товара осуществляется самим Покупателем либо любым лицом по письменной доверенности от Покупателя путем подписания Бланка доставки товаров.

2.7. Сдача – приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Продавцом, производится в два этапа:

2.8. На первом этапе, который производится в момент передачи товаров Покупателю, сдача-приемка осуществляется по количеству мест и по проверки целостности фабричной упаковки. Вскрытие фабричной упаковки не производится, за исключением стеклоизделий, фасадов, столешниц и штучных изделий, которые пересчитываются и осматриваются при доставке, претензии по количеству и качеству по ним в дальнейшем не принимается.

Изделия, выполненные из натурального материала (массива дерева) или с использованием шпона натурального дерева могут иметь оттенок, незначительно отличающийся от оттенка на выставленном образце и другой рисунок фактуры среза дерева, что свойственно изделиям из натуральных материалов и браком не является.

Покупатель не должен самостоятельно вскрывать фабричную упаковку переданных ему товаров и обязан передать эти товары бригаде сборщиков в том же виде, в каком он их получил.

В случае обнаружения повреждений целостности упаковки Покупатель обязан вместе с представителем Продавца распаковать, осмотреть и произвести приёмку изделий из этой упаковки по количеству мест и качеству.

Сборка осуществляется в присутствии Покупателя или его полномочного представителя, при их отсутствии на момент начала работ, сборка не начинается.

2.9. На втором этапе сдачи-приемки, который производится по окончании сборки, навески, установки товаров у Покупателя, сдача-приемка осуществляется по качеству, количеству переданных товаров и их соответствию дизайну-проекту.

2.10. Окончание второго этапа сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки, в котором отражаются все выявленные недостатки, несоответствия и изменения, внесенные в эскиз.

2.11. Сдача-приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Покупателем самостоятельно, производится в момент передачи товаров Покупателю по количеству переданных товаров и их соответствию Спецификации. Окончание сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки товаров. Претензии по качеству Товара принимаются только при наличии фабричной упаковки, которая сохраняется до момента окончания сборки.

2.12. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента доставки товара Покупателю, кроме товара, проданного в кредит при котором право собственности на товар переходит после полной оплаты стоимости товара.

2.13. Работа выполняется материалом, оборудованием и инструментом Исполнителя.

2.14. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ в рамках настоящего договора, при этом контроль за качеством выполнения данных работ лежит на Исполнителе.

3. Порядок и условия оплаты.

3.1 Покупатель может оплатить передаваемые ему Продавцом товары с использованием по выбору следующих вариантов расчетов:

3.1.1. В размере полной 100% стоимости товара при заключении Договора;

3.1.2. В размере не менее 70% стоимости Товара, что составляет _________________ (________________________________________________________________________________), одновременно с подписанием настоящего Договора, и оставшуюся часть от суммы, указанной в Спецификации за 5 дней до окончания установленного срока изготовления товара, указанного в п.2.1. Договора.

3.1.4. Произвести оплату безналичным платежом. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. При этом срок поставки товара, установленный в пункте 2.1. настоящего Договора, начинает исчисляться со дня , следующего за днём оплаты.

3.2 Передача товаров Продавцом и принятие товара Покупателем осуществляется путем доставки товаров до адреса Покупателя.

3.3. В случае невозможности заноса или подъема изделия в связи с конструктивными особенностями дома (помещения), Продавец оставляет за собой право отказаться от проведения этих работ, осуществив доставку до подъезда. Покупатель должен заранее предупредить о нестандартных размерах проходных путей, для правильного подбора товара.

3.4. Хранение товара на складе свыше срока, установленного в п. 2.2. Договора, оплачивается Покупателем из расчета 0,1% в день от стоимости товара, но не более 5 % от стоимости работ по настоящему договору.

3.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

3.6. Валюта платежа – Российский рубль.

4. Гарантии Продавца

4.1 Продавец гарантирует, что передаваемые им Покупателю по настоящему Договору товары изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями страны изготовителя и в полной мере соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) Российской Федерации. Гарантийный срок 12 месяцев.

4.2. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока Продавцу или Изготовителю товара.

4.3. Стороны определили, что в случае обнаружения в Товаре недостатков их устранение производится бригадой сборщиков Продавца в срок не более 30 рабочих дней (срок необходимый для изготовления деталей мебели в соответствии с п. 2.1.Договора) со дня предъявления требования Покупателя (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

5. Ответственность сторон

5.1. Не допускается необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара, предусмотренного Спецификацией.

5.2. За нарушение срока предоставления полностью оплаченного Товара, Продавец уплачивает проценты в размере 0.01% но не более 5% от стоимости работ.

5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу проценты 0.1% но не более 5 % от неоплаченной стоимости Товара.

5.4. В случае если доставка по настоящему Договору осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Товара оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации, Продавец обязуется произвести ее ремонт либо замену за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления претензии.

5.5. В случае нарушения сроков оказания услуги по доставке и (или) сборке Товара в срок, предусмотренный п. 2.1., настоящего договора, Продавец уплачивает 0.1% от оплаченной стоимости доставки и (или) сборки, начиная со дня установленного срока доставки и (или) сборки (п.5 ст.28 «Закона о защите прав потребителей»).

5.6. Повторная доставка или сборка по вине Покупателя (из-за отсутствия самого Покупателя в месте получения Товара или лица, действующего на основании письменной доверенности, внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенную для установки изделия по индивидуальным размерам заказчика) оплачивается дополнительно по двойному тарифу в кассу Продавца.

5.7. Покупатель обязуется самостоятельно принять меры для обеспечения сохранности своего имущества на территории производства работ бригадой сборщиков Продавца (п. 2.5.).

5.8. Поставщик не несёт ответственности за какой либо нечаянно причиненный бригадой сборщиков материальный ущерб имуществу Покупателя (любая часть интерьера дома, мебель, покрытие стен, потолка и пола), которое не возможно переместить из зоны проведения монтажных работ, если таковой ущерб произошел из-за несоблюдения Заказчиком п.п. 2.5. и 5.7.настоящего Договора.

5.9. Продавец не несёт ответственности за монтаж техники, приобретенной Покупателем.

5.10. Продавец не несёт ответственности за осуществляемые бригадой сборщиков дополнительные работы не указанные в настоящем Договоре.

5.11. В случае отказа Покупателя от Договора в срок более чем через сутки, с даты заключения настоящего Договора до момента передачи товара, сумма предоплаты за товар возвращается за минусом расходов Продавца (п.3 ст.497 ГК РФ).

6. Уведомления и сообщения

6.1. Уведомления являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены настоящим Договором, а также, тогда, когда одна из сторон обратится к другой стороне с просьбой об уведомлении ее по какому-либо вопросу.

6.2. Уведомления будут считаться поданными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи, телефонограммы, а также с использованием иных средств связи, по адресу (телефону) предоставленному Покупателем при заключении настоящего Договора.

6.3. В случае внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенного для установки Изделия по индивидуальным размерам заказчика, Покупатель обязан в полном объёме оплатить Продавцу работы по изменению конструкции Изделия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами на основе согласия и взаимопонимания. Если согласие на переговорах не будет достигнуто, то спор подлежат разрешению в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.

8. Прочие условия

8.1. Первый выезд замерщиков оплачивается отдельно и при заключении настоящего Договора входит в окончательную стоимость изделия.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения каждой из сторон своих обязательств по нему.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природные бедствия, пожары, эмбарго, военные действия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить другую сторону.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон вправе расторгнуть договор и не возмещать убытки, если эти обстоятельства будут продолжаться больше 3-х месяцев.

9.4. При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в трехдневный срок уведомляет другую Сторону.

Читать еще:  Как наклеить самоклейку на мебель?

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Договор на изготовление мебели

ДОГОВОР № ___
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

«___» ________ 201_ г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью « Истринская мануфактура »,
в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик: ____________________________________________________________________ с другой стороны ( Стороны ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, в собранном и установленном виде, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену.

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы продукции, доставка «до подъезда», монтаж мебели и общая сумма Договора определяются в Спецификации к Договору (Приложение 1 ).

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации и выставляемых Исполнителем счётов в следующем порядке:

2.1.1. Предоплата в размере 70% от суммы изготовления мебели по Договору в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком Спецификации путем выставления счета Исполнителем .

2.1.2. Остаток в размере 30% процентов от суммы изготовления мебели по Договору осуществляется в течение 3 (Трех) банковских дней с момента уведомления Заказчика о готовности заказа и выставлении соответствующего счета.

2.1.3. После согласования с Заказчиком сроков проведения монтажа мебели Исполнитель в соответствии со Спецификацией выставляет счет на 70% предоплату монтажных работ и 100% оплату доставки мебели на объект Заказчика , который оплачивает этот счет в течение 3 (Трех) банковских дней. Только после этого происходит отгрузка готовой продукции.

2.1.4. По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2 ) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.

2.2. Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика , в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан:

3.1.1. Подписать необходимый пакет документов ( Приложений ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора , перед проведением предоплаты:
– Спецификацию (Приложение 1 );
– Требования к размерам проемов под мебель (Приложение 3 );
– Правила обращения с продукцией (Приложение 4 );
– Требования к качеству изготовления продукции (Приложение 5 );
– Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 );
– Эскизы мебели (Приложение 7).

3.1.2. Оплатить продукцию согласно п. 1.2 настоящего Договора .

3.1.3. Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту согласно Спецификации , а по внешнему виду и наполнению согласно Эскизам и подписать Акт сдачи-приемки продукции и работы или мотивированный отказ от приемки продукции и работы..

3.1.4. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по обнаруженным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам переданной продукции, в течение 14 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки продукции и работы .

3.1.5. Обеспечить подготовку проемов под установку мебели по размерам, в соответствии с Требованиями к размерам проемов под мебель (Приложение 3 ).

3.1.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требованиями к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 ).

3.1.7. Присутствовать при проверке проемов и стен по п.п. 3.1.5 и 3.1.6 , а так же при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов во время монтажа мебели.

3.1.8. Обеспечить допуск на объект проведения работ монтажников и грузчиков, а так же готовность объекта к монтажу мебели.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Передать Заказчику продукцию надлежащего качества, в обусловленном настоящим Договором ассортименте.

3.2.2. Обеспечить отгрузку и монтаж продукции в полном объёме, согласно Спецификации и Эскизам мебели , которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.3. В случае изменения сроков отгрузки, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках отгрузки продукции, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.2.4. По мере готовности продукции уведомить Заказчика или грузополучателя об отгрузке продукции в адрес Заказчика (или иного грузополучателя, указанного Заказчиком ).

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.3 , 3.1.4 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о передаче ему недостающего количества продукции, замене продукции, не соответствующей условиям настоящего Договора .

3.4. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5 — 3.1.7 Исполнитель не несет ответственности за качество монтажа мебели или вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о переделке продукции или ее замене.

3.5. В случае невыполнения обязательств по п. 3.1.8 Заказчик оплачивает Исполнителю «ложный вызов» в размере 3 (Три) тыс. рублей

3.6. Заказчик , которому передана продукция ненадлежащего качества или вида, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
– соразмерного уменьшения договорной цены;
– безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок.

3.7. В случае существенного нарушения Требований к качеству изготовления продукции (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;
– потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору .

3.8. Следует особо подчеркнуть , что Исполнитель изготавливает мебель по индивидуальному заказу и после подписания Эскизов и внесения предоплаты отказ от изготовленной продукции невозможен, любые переделки по желанию Заказчика могут быть исполнены только после 100% расчета по основному Договору , подписания сторонами Дополнительного соглашения и внесения аванса Заказчиком по Дополнительному соглашению . Исполнитель вправе отказаться от выполнения пожеланий Заказчика по изменению Договора .

3.9. Все дополнительные работы, производимые «по месту» на объекте Заказчика регулируются Заявлением на предоставление дополнительных услуг по монтажу мебели , которое подписывается Заказчиком (Приложение 8 ).

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременную передачу продукции по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости, не поставленной продукции, но не более чем 100% .

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки товара и несет Гарантийные обязательства в течение 1 (Одного) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки продукции в том случае, если недостатки продукции возникли не вследствие нарушения Заказчиком Правил обращения с продукцией (Приложение 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Бремя доказательства причин возникновения недостатков лежит на Заказчике .

Читать еще:  Как почистить светлую кожаную мебель?

4.3. Заказчик обязан забрать продукцию у Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности, за каждый последующий день Заказчик оплачивает ответственное хранение продукции Исполнителем в размере 0.1% от стоимости изготовленной продукции, но не более чем 100% .

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне .

4.5. Право собственности на купленную продукцию переходит Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приёмки продукции и работы . Риск случайной гибели продукции несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору , обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору .

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Останкинском суде г. Москвы. Все претензии направляются исключительно по адресу: 119454, Москва, просп. Вернадского д. 50А, кв. 7.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки продукции .

7.2. Договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон , либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1 — 8 к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон .

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем Договоре , Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Истринская мануфактура»
Юридический адрес : 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2
Фактический адрес : 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки : 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон : (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП : 7717721337 /771701001
ОГРН : 1127746215332
р/с : 4070281054040001199
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с : 30101810400000000225

Договор подряда №_на изготовление и монтаж мебели

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________

на изготовление и монтаж мебели

город Тула «_____» ноября 2012г.

__________», _________, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
_________», ___________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) мебели (далее по тексту – «Изделия») в помещениях ЗАКАЗЧИКА (далее по тексту – «Объекты»).

Количество, комплектностьи цена Изделий и работ по их установке и монтажу (далее – «Работы») указываются Сторонами в смете (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Размеры, материалы, чертежи и эскизы Изделий, а также Объекты, на которых эти изделия устанавливаются (монтируются), указываются в Спецификации (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и размере, предусмотренных Договором.

1.3. Изготовленные ПОДРЯДЧИКОМ Изделия и выполненные Работы должны соответствовать техническим условиям, перечисленным в соответствующих ГОСТах и Спецификации.

1.4. Работы выполняются силами и материально-техническими средствами ПОДРЯДЧИКА.

1.5.Работы, не предусмотренные Договором, оформляются Дополнительными соглашениями к Договору.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. ПОДРЯДЧИК выполняет Работы в следующие сроки:

2.1.1. начало Работ ___________________________;

2.1.2. окончание Работ _________________________.

2.2. В случае внесения Сторонами изменений в Спецификацию, сроки исполнения Работ и их стоимость подлежат пересмотру. Новые сроки выполнения и стоимость Работ согласовываются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. назначить ответственного представителя со своей стороны для решения организационных вопросов с ЗАКАЗЧИКОМ;

3.1.2. произвести доставку и установку (монтаж) Изделий в согласованные Сторонами сроки. В случае недоставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий в согласованный срок по причине отсутствия у ЗАКАЗЧИКА возможности приемки указанных Изделий, Стороны дополнительно оговаривают сроки доставки готовых Изделий и сроки их установки (монтажа) на Объекте ЗАКАЗЧИКА, которые фиксируется в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. О невозможности приемки готовых Изделий ЗАКАЗЧИК обязан заблаговременно письменно уведомить ПОДРЯДЧИКА.

3.1.3. вместе с изготовленными Изделиями передать ЗАКАЗЧИКУ все соответствующие документы (сертификаты, правила эксплуатации Изделий, паспорты на Изделия, гарантийные талоны и т. д.);

3.1.4. предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт о приемке выполненных Работ в день сдачи ЗАКАЗЧИКУ всех предусмотренных Договором Работ;

3.1.5. при выполнении Работ соблюдать нормы и требования охраны труда и техники безопасности.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. обеспечить ПОДРЯДЧИКУ надлежащие условия для выполнения Работ по Договору: обеспечить доступ на Объекты для производства необходимых замеров и установки (монтажа) Изделий, электропитание и т. д.;

3.2.2. осуществить своевременную приемку и оплату результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ Работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая Стоимость Работ по Договору устанавливается Сторонами в Смете (Приложение к Договору) и составляет: _________(___________) рублей, НДС не облагается.

4.2. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке и в сроки:

4.2.1. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания перечисляет на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА авансовый платеж в размере ________(_______) рублей, НДС не облагается;

4.2.2. окончательный расчет за выполненные Работы в сумме ______________ (______________) рублей, НДС не облагается, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке всех выполненных Работ.

4.3. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате Работ считается исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка Работ по Договору производится в два этапа:

5.1.1. предварительная приемка Изделий производится в день доставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий на Объекты ЗАКАЗЧИКА;

5.1.2. окончательная приемка Работ производится по окончании установки (монтажа) готовых изделий на Объектах ЗАКАЗЧИКА.

5.2. Предварительная приемка Изделий происходит на Объектах ЗАКАЗЧИКА в присутствии представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и оформляется двусторонними Актами сдачи-приемки готовых Изделий.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по качеству Изделий, последние фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в Изделиях, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента составления указанных Актов.

5.3. Сдача-приемка выполненных Работ по установке Изделий оформляется соответствующим Актом о приемке выполненных Работ, являющимся неотъемлемой частью Договора, после установки Изделий на Объектах ЗАКАЗЧИКА.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по установке (монтажу), последние фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в выполненных работах, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента составления указанного Акта.

5.4. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ПОДРЯДЧИКА Акта о приемке выполненных Работ подписать его, либо в этот же срок направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированное письменное возражение.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. На все изготовленные в соответствии с Договором Изделия ПОДРЯДЧИК предоставляет гарантию сроком на 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (п.5.3.Договора). В течение гарантийного срока все обнаруженные недостатки (дефекты) устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, и в удобное для ЗАКАЗЧИКА время, указанное в запросе ЗАКАЗЧИКА на устранение недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

7.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения принятых на себя в соответствии с Договором обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости Работ, выполнение которых просрочено, за каждый календарный день просрочки.

Неустойка начисляется и оплачивается исключительно на основании письменной претензии ЗАКАЗЧИКА либо вступившего в законную силу решения суда.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения договоренности, все споры решаются в установленном законодательством РФ порядке.

8.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по Договору является обязательным для Сторон.

8.3. Сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне ответ по существу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии. В случае, если ответ на претензию не будет направлен в указанный срок, условия претензии будут считаться не принятыми.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения, дополнения, приложения и акты к Договору оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Все, что не обусловлено Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. После подписания Договора вся предыдущая переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон по предмету Договора теряют силу.

9.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на изготовление мебели.

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

Зачем нужен договор на изготовление мебели?

Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

Образец договора на производство мебели.

Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе. Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.

Договор

01 января 2011г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

1.2. Наименование производимой продукции:
*ШКАФ КУПЕ
Конфигурация и размеры указаны в приложении.

Читать еще:  Чем покрыть детскую мебель?

2. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Форма оплаты
— Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
— Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

3. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

4. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор на изготовление мебели

ДОГОВОР № ___
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

«___» ________ 201_ г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью « Истринская мануфактура »,
в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик: ____________________________________________________________________ с другой стороны ( Стороны ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, в собранном и установленном виде, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену.

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы продукции, доставка «до подъезда», монтаж мебели и общая сумма Договора определяются в Спецификации к Договору (Приложение 1 ).

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации и выставляемых Исполнителем счётов в следующем порядке:

2.1.1. Предоплата в размере 70% от суммы изготовления мебели по Договору в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком Спецификации путем выставления счета Исполнителем .

2.1.2. Остаток в размере 30% процентов от суммы изготовления мебели по Договору осуществляется в течение 3 (Трех) банковских дней с момента уведомления Заказчика о готовности заказа и выставлении соответствующего счета.

2.1.3. После согласования с Заказчиком сроков проведения монтажа мебели Исполнитель в соответствии со Спецификацией выставляет счет на 70% предоплату монтажных работ и 100% оплату доставки мебели на объект Заказчика , который оплачивает этот счет в течение 3 (Трех) банковских дней. Только после этого происходит отгрузка готовой продукции.

2.1.4. По окончании монтажных работ Заказчик оплачивает на месте оставшиеся 30% от суммы монтажа и подписывает Акт сдачи-приемки продукции и работы (Приложение 2 ) или мотивированный отказ от приемки продукции и работы.

2.2. Срок изготовления продукции 55 (Пятьдесят пять) рабочих дней с момента внесения предоплаты или с момента последнего замера на объекте Заказчика , в том случае, если замер наступил позже предоплаты и подписания Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора и всех необходимых Приложений к нему.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера Договора и предмета доверения) обязан:

3.1.1. Подписать необходимый пакет документов ( Приложений ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора , перед проведением предоплаты:
– Спецификацию (Приложение 1 );
– Требования к размерам проемов под мебель (Приложение 3 );
– Правила обращения с продукцией (Приложение 4 );
– Требования к качеству изготовления продукции (Приложение 5 );
– Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 );
– Эскизы мебели (Приложение 7).

3.1.2. Оплатить продукцию согласно п. 1.2 настоящего Договора .

3.1.3. Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту согласно Спецификации , а по внешнему виду и наполнению согласно Эскизам и подписать Акт сдачи-приемки продукции и работы или мотивированный отказ от приемки продукции и работы..

3.1.4. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по обнаруженным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам переданной продукции, в течение 14 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки продукции и работы .

3.1.5. Обеспечить подготовку проемов под установку мебели по размерам, в соответствии с Требованиями к размерам проемов под мебель (Приложение 3 ).

3.1.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требованиями к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 ).

3.1.7. Присутствовать при проверке проемов и стен по п.п. 3.1.5 и 3.1.6 , а так же при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов во время монтажа мебели.

3.1.8. Обеспечить допуск на объект проведения работ монтажников и грузчиков, а так же готовность объекта к монтажу мебели.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Передать Заказчику продукцию надлежащего качества, в обусловленном настоящим Договором ассортименте.

3.2.2. Обеспечить отгрузку и монтаж продукции в полном объёме, согласно Спецификации и Эскизам мебели , которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.3. В случае изменения сроков отгрузки, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках отгрузки продукции, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.2.4. По мере готовности продукции уведомить Заказчика или грузополучателя об отгрузке продукции в адрес Заказчика (или иного грузополучателя, указанного Заказчиком ).

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.3 , 3.1.4 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о передаче ему недостающего количества продукции, замене продукции, не соответствующей условиям настоящего Договора .

3.4. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5 — 3.1.7 Исполнитель не несет ответственности за качество монтажа мебели или вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о переделке продукции или ее замене.

3.5. В случае невыполнения обязательств по п. 3.1.8 Заказчик оплачивает Исполнителю «ложный вызов» в размере 3 (Три) тыс. рублей

3.6. Заказчик , которому передана продукция ненадлежащего качества или вида, вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
– соразмерного уменьшения договорной цены;
– безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок.

3.7. В случае существенного нарушения Требований к качеству изготовления продукции (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;
– потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору .

3.8. Следует особо подчеркнуть , что Исполнитель изготавливает мебель по индивидуальному заказу и после подписания Эскизов и внесения предоплаты отказ от изготовленной продукции невозможен, любые переделки по желанию Заказчика могут быть исполнены только после 100% расчета по основному Договору , подписания сторонами Дополнительного соглашения и внесения аванса Заказчиком по Дополнительному соглашению . Исполнитель вправе отказаться от выполнения пожеланий Заказчика по изменению Договора .

3.9. Все дополнительные работы, производимые «по месту» на объекте Заказчика регулируются Заявлением на предоставление дополнительных услуг по монтажу мебели , которое подписывается Заказчиком (Приложение 8 ).

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременную передачу продукции по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости, не поставленной продукции, но не более чем 100% .

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки товара и несет Гарантийные обязательства в течение 1 (Одного) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки продукции в том случае, если недостатки продукции возникли не вследствие нарушения Заказчиком Правил обращения с продукцией (Приложение 4), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Бремя доказательства причин возникновения недостатков лежит на Заказчике .

4.3. Заказчик обязан забрать продукцию у Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления о готовности, за каждый последующий день Заказчик оплачивает ответственное хранение продукции Исполнителем в размере 0.1% от стоимости изготовленной продукции, но не более чем 100% .

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне .

4.5. Право собственности на купленную продукцию переходит Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приёмки продукции и работы . Риск случайной гибели продукции несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору , обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору .

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Останкинском суде г. Москвы. Все претензии направляются исключительно по адресу: 119454, Москва, просп. Вернадского д. 50А, кв. 7.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки продукции .

7.2. Договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон , либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1 — 8 к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон .

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем Договоре , Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Истринская мануфактура»
Юридический адрес : 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2
Фактический адрес : 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки : 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон : (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП : 7717721337 /771701001
ОГРН : 1127746215332
р/с : 4070281054040001199
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с : 30101810400000000225

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector